Заявка к рамочному договору по смр

Объекте, расположенном по адресу: Позиция Наименование работ Ед. измерения Кол-во Cт. материала РУБ. Ст. работа РУБ. Итого РУБ. за ед. сумма за ед. сумма 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 В т. ч. НДС 18% 0,00 Дата начала работ: . Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу № составляет календарных дней. Согласовано: Согласовано: Заказчик: Генеральный подрядчик: Форма ЗАКАЗ – НАРЯДа согласована: Заказчик: Генеральный Подрядчик: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Заместитель Председателя Правления Генеральный Директор / / / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2016 г. Форма — Акт приемки выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: г. Москва « » 2016 г.

Заявка к рамочному договору по смр

Главная ДоговорыДоговор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью текст договора в формате Word РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-08У г. Гатчина, «01» июля 2008 г. Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ», лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: . 3. Условия выполнения и приемки Работ 3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»). 3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение с момента получения Заявки.

Внимание

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в . 3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4.

Рамочный договор подряда (примерная форма)

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. 1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору. 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4.

Инфо

Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: . 2. Стоимость Работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2). 2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в .

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 2.4.

 договора по типам

Наименование закупки: рамочный договор на выполнение СМР Способ проведения закупки: Конкурс в электронной форме Наименование электронной площадки в сети Интернет: Система электронных торгов SETonline.ru Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://setonline.ru Заказчик Наименование организации: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ИНН / ОГРН: 7707049388 / 1027700198767 Место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, дом 15 Почтовый адрес: 125047, Москва город, Тверская-Ямская 1-я улица, дом 14 Контактная информация Ф.И.О.: Харин Александр Григорьевич Адрес электронной почты: [email protected] Телефон: +7(8652)29-63-75# Факс: +7 Лот № 1 Предмет договора: рамочный договор на выполнение СМР Начальная (максимальная) цена договора: 9912000.00 Российский рубль Информация о товаре, работе, услуге: п.

Рамочный договор на выполнение смр

Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом. 4.7. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ. 4.8. Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.2.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору.
4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ.